# Электронный аукцион на выполнение работ по настройке лабораторной информационной системы АЛТЭЙ для нужд ГБУЗ «МНПЦЛИ ДЗМ»

- Номер: 0373200069626001123 (44-ФЗ)
- Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"
- НМЦК: 2 990 000,00 ₽
- Подача заявок до: 22.10.2026
- Карточка ЕИС: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0373200069626001123

**Требование к опыту:** Опыт не нужен
**Суть:** Настроить для Московского центра лабораторных исследований (ГБУЗ «МНПЦЛИ ДЗМ») уже используемую лабораторную информационную систему АЛТЭЙ: методики приборов и полные справочники услуг, анализаторов, тестов, кодов ОМС/ЕСЛИ/804н, маршрутов проб. Срок — до 10.12.2026, потом 12 месяцев гарантийной поддержки 24/7.
**Тип проекта:** Доработка
**Сроки:** С даты заключения контракта по 10.12.2026, работы по заявке
**Оплата:** По факту выполненных работ, в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке на «Портале поставщиков»; аванса нет
**Гарантия:** 12 месяцев с даты подписания документа о приёмке; поддержка ЛИС 24/7 и восстановление работоспособности в течение гарантии
**Права на результат:** Права на ранее созданные подрядчиком РИД передаются заказчику по лицензионному договору без увеличения цены
**Только СМП/СОНКО:** да
**Очное присутствие:** Неясно
**Про присутствие:** Место выполнения работ — Москва, Ореховый бульвар, д. 49, корп. 1; работы ведутся на инфраструктуре заказчика, включают подготовку пользователей — формат (очно/удалённо) не уточнён
**Можно ли сразу:** С условиями
**Пояснение:** можно при знании ЛИС АЛТЭЙ и лабораторных справочников (804н, ЕСЛИ, ЕМИАС); прав правообладателя документы не требуют, но без опыта в этой ЛИС — сложно
**Существующая система:** Лабораторная информационная система АЛТЭЙ ГБУЗ «МНПЦЛИ ДЗМ», интеграция с ЕМИАС
**Как выбирают:** Электронный аукцион — по наименьшей цене
**Сложность:** medium
**Комментарий:** Подходит только команде, знающей ЛИС АЛТЭЙ и лабораторные справочники; это настройка, а не разработка

## Признаки заточки под исполнителя: 0% (низкий)
Признаков заточки не найдено: настройка уже работающей ЛИС, название которой обусловлено эксплуатацией; прав правообладателя, узкого опыта или лицензий документы не требуют; выбор по цене, участие только СМП. Срок (около 5 недель до 10.12.2026) сжат, но объём справочников в ТЗ не указан, поэтому признак несоразмерного срока не ставится.
Возможные честные причины: Работы привязаны к концу бюджетного года; ЛИС АЛТЭЙ уже используется, поэтому конкретная система указана правомерно.

## Что сделать
- Настройка методик приборов (анализаторов) в ЛИС АЛТЭЙ
- Внесение справочников: группы и коды услуг (804н, ОМС, ДЦЛИ, ЕСЛИ для ЕМИАС), профили заказа, контейнеры, биоматериалы
- Параметры тестов: типы, единицы, референсные значения, варианты ответов, печатные формы
- Привязка анализаторов, каналов, маршрутов проб, филиалов и отделов, аутсорса
- Подготовка пользователей, программа и методика испытаний, приёмочные испытания
- Гарантийная поддержка ЛИС 24/7 в течение 12 месяцев

## Платформа и технологии
- ЛИС АЛТЭЙ
- ЕМИАС (коды ЕСЛИ)
- инфраструктура заказчика

## Допуски, пропуска, режим
- работа с медицинскими персональными данными (152-ФЗ, ПП № 1119, приказы ФСТЭК № 17/21/117)
- доступ к инфраструктуре заказчика

## Штрафы и риски
- круглосуточная гарантийная поддержка 12 месяцев включена в цену
- объём справочников в документах не оценён — риск недооценки трудозатрат
- около 5 недель на работы после заключения контракта

_Выжимка сделана автоматически по документам закупки; юридически значимы только сами документы (файлы в папке «Документы» и текст в 01_ТЕКСТ_ВСЕХ_ДОКУМЕНТОВ.txt)._


# ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДОКУМЕНТОВ

=== ФАЙЛ: Техническое задание | docs/0373200069626001123/Техническое_задание_17278292-1.pdf
Приложение №_____________
к Контракту №_____________
от «_____» ___________20__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Электронный аукцион на выполнение работ по настройке лабораторной информационной системы
АЛТЭЙ для нужд ГБУЗ «МНПЦЛИ ДЗМ»
1. Общая информация об объекте закупки
1.1. Объект закупки: Электронный аукцион на выполнение работ по настройке лабораторной
информационной системы АЛТЭЙ для нужд ГБУЗ «МНПЦЛИ ДЗМ».
1.2. Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 02.27.06 РАБОТЫ/РАБОТЫ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРИКЛАДНЫХ
ЗАДАЧ/РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ.
1.3. Наименования позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно
Приложению 1.
1.4. Место выполнения работ: согласно Приложению 1, Приложению 2.
1.5. Объем работ: согласно Приложению 1, Приложению 2.
1.6. Срок выполнения работ: согласно Приложению 1.
1.7. Приложения к Техническому заданию:
– Приложение 1. – «Перечень объектов закупки».
– Приложение 2. – «Адресный перечень».
Термины и определения
АРМ - это рабочее место сотрудника, оборудованное комплексом технических и программных
средств для автоматизации его профессиональных задач. АРМ помогает оптимизировать рабочие
процессы, снизить число ошибок и повысить производительность.
Анализатор - это комплекс приборов и систем, используемых для качественного и количественного
анализа биологических материалов, химических веществ и других образцов. Оно применяется в
медицине, биологии, фармакологии, экологии и других сферах. Такое оборудование позволяет
выявлять патологии, контролировать качество продукции, проводить научные исследования.
База данных - это структурированный набор взаимосвязанных данных, организованный таким
образом, чтобы их было удобно хранить, изменять, искать и извлекать.
Локальная вычислительная сеть - это группа компьютеров, серверов, принтеров и другого
периферийного оборудования, объединённых между собой для обмена данными и совместного
использования ресурсов.
Лабораторная информационная система - это программное обеспечение для управления
лабораторными потоками работ и документов.
Личный кабинет - это специальный раздел сайта или приложения, доступный пользователю после
авторизации (ввода логина и пароля).
1
Медицинская информационная система - это система автоматизации документооборота для
медицинских учреждений, объединяющая несколько ключевых компонентов.
Медицинская организация – это юридическое лицо любой организационно-правовой формы, для
которого медицинская деятельность является основной (уставной) и которое осуществляет её на
основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством РФ о лицензировании отдельных
видов деятельности.
Нормативно-справочная информация - это систематизированные данные, которые описывают и
структурируют деятельность организации.
Несанкционированный доступ - это доступ к информации или ресурсам автоматизированной
информационной системы, осуществляемый с нарушением установленных прав и/или правил
доступа.
Операционная система - это комплекс программ, который управляет ресурсами компьютера или
другого устройства (смартфона, планшета и т.?д.) и организует взаимодействие с пользователем.
Программное обеспечение - это совокупность программ, данных и документации, обеспечивающая
функционирование компьютерной системы и решение различных задач пользователя.
Система управления базами данных - это программное обеспечение, с помощью которого можно
создавать, хранить, изменять, анализировать и управлять данными в базах данных.
Электронная вычислительная машина - это цифровая программно-управляемая вычислительная
машина, в которой основные функциональные узлы (логические, запоминающие, индикационные и
другие) выполнены на электронных элементах.
Перечень сокращений
Термин/сокращение
Описание
АРМ
Автоматическое рабочее место
Анализатор
Аналитическое лабораторно-диагностическое оборудование
БД
ЛВС
ЛИС
ЛК
МИС
МО
НСИ
НСД
ОС
ПО
СУБД
ЭВМ
База данных
Локальная вычислительная сеть
Лабораторная информационная система
Личный кабинет
Медицинская информационная система
Медицинская организация
Нормативно-справочная информация
Несанкционированный доступ
Операционная система
Программное обеспечение
Система управления базами данных
Электронная вычислительная машина
2. Стандарт работ
Работы по настройке ЛИС оказываются по технологии Подрядчика.
Выполнение необходимых работ должно соответствовать техническим характеристикам,
2
определенным производителем.
Выполнение работ по настройке ЛИС АЛТЭЙ, а именно:
1. Настройка методик приборов.
2. Внесение в ЛИС данных об услугах, анализаторах, методиках и технологиях:
a. Группа услуг (медицинская классификация);
b. Код по приказу 804н;
c. Короткий код услуги ДЦЛИ;
d. Наименование услуги;
e. Тип услуги (п+б), (п), (б);
f. Код услуги ОМС (если применимо);
g. Код ЛИ (Услуги ДЦЛИ);
h. Правила начисления услуги;
i. Наименование профиля заказа;
j. Локус;
k. Тип первичного контейнера;
l. Тип биоматериала;
m. Код ЕСЛИ (ЛИ) (если применимо);
n. Другие интеграционные коды (если необходимо);
o. Наименование параметра;
p. Тип параметра;
q. Единицы измерения;
r. Вид исследования;
s. Печатная форма;
t. Варианты ответа (для качественных параметров);
u. Код ЛИ (ДЦЛИ);
v. Код ЕСЛИ (теста) для выгрузки в ЕМИАС (если применимо);
w. Код технологии;
x. Тип анализатора (для аутсорса – указать виртуальный анализатор);
y. Референсные значения;
z. Экземпляры анализатора (если нужна настройка сохранения результатов);
aa. Канал анализатора (для сохранения результатов);
bb. Маршрут заказа/пробы;
cc. Филиал и отдел анализатора;
dd. Филиал и отдел рабочего места;
ee. Филиал и отдел аутсорса;
ff. Связь услуги и выполняемых в ней тестов.
3. Состав работ
СПГЗ 1070911149 «Работы по развитию информационных систем и ресурсов»
КПГЗ 02.27.06 «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ»
№ п/п Наименование
1
Выполнение работ по настройке
лабораторной информационной системы АЛТЭЙ
для нужд ГБУЗ «МНПЦЛИ ДЗМ»
3
Ед. изм.
Кол-во
усл. ед.
1
4. Объем и сроки гарантий качества
- Гарантийный срок (период) на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты
подписания Заказчиком структурированного документа о приемке выполненных работ.
- Подрядчик оказывает информационно-техническую поддержку ЛИС в течение гарантийного срока
в режиме 24 часа 7 дней в неделю.
- В рамках гарантии должен быть обеспечен комплекс работ по поддержанию работоспособности и
восстановлению связи ЛИС, в соответствии с регламентом оказания технической поддержки
Подрядчика.
- Гарантийные обязательства не распространяются на восстановление работоспособности, если
сервер и/или программное обеспечение ЛИС было повреждено в результате умышленного действия
третьих лиц, изменения программного кода ЛИС, в результате вирусных атак и действий сторонних
лиц, приведших к зашифровке данных.
5. Требования к безопасности выполнения работ
При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования к обеспечению безопасности,
которые охватывают как технические аспекты защиты информации, так и организационные меры,
предпринимаемые Заказчиком, для защиты от НСД. Эти требования базируются на законодательстве
РФ, нормативных актах и отраслевых стандартах.
Правовые и нормативные основы
Основные нормативные документы, регулирующие безопасность при работе с ЛИС:
Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». ЛИС должна
обеспечивать защиту персональных данных в соответствии с этим законом.
Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
Определяет требования к системе защиты данных, включая организационные и технические
меры.
Приказы ФСТЭК России (например, от 18.02.2013 №21 и от 11.02.2013 №17). Устанавливают
требования к обеспечению безопасности информации, включая разработку модели угроз и акта
классификации системы.
Требования о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах
(утверждены приказом ФСТЭК от 11.04.2025 №117). Включают меры по защите от
несанкционированного доступа, утечек данных, атак и др.
●
●
●
●
●
Технические меры безопасности
К техническим мерам относятся:
Защита информации при её передаче по открытым каналам связи. Использование шифрования и
других методов защиты данных.
Резервное копирование информации, ПО и его конфигураций. Определение периодичности
копирования, типов носителей, мест хранения резервных копий.
Мониторинг и анализ событий безопасности. Регистрация и анализ событий, связанных с
возможным нарушением безопасности информации, сбоями в работе системы.
Защита конечных устройств и мобильных устройств. Исключение несанкционированного
доступа через интерфейсы и порты, доступные из интернета.
Управление уязвимостями и обновлениями. Регулярное обновление ПО и своевременное
●
●
●
●
●
4
●
●
устранение уязвимостей.
Разделение прав доступа по ролям. Ограничение доступа к данным и функциям системы в
соответствии с должностными обязанностями.
Журналирование действий пользователей. Фиксация операций, связанных с доступом к данным.
Организационные меры
Организационные меры включают:
●
●
●
●
●
Разработка внутренних регламентов по защите информации. В них должны быть прописаны
порядок создания, учёта, изменения и блокирования учётных записей, управление
привилегированным доступом, ответственность сотрудников и др.
Инструктаж персонала. Сотрудники должны проходить обучение по вопросам защиты
информации, техники безопасности при работе с системой. Результаты инструктажа
фиксируются в специальном журнале.
Контроль доступа к помещениям. Организация режима безопасности помещений, где размещена
система, чтобы исключить неконтролируемое проникновение лиц, не имеющих права доступа.
Назначение ответственных лиц. Например, создание структурного подразделения,
ответственного за безопасность информации, или возложение этих функций на одно из
подразделений.
Планирование и реагирование на инциденты. Разработка процедур выявления, анализа и
устранения инцидентов (сбоев, нарушений доступа и т. д.).
6. Требования к используемым материалам и оборудованию
- Должно быть обеспечено наличие одновременного многопользовательского режима работы с
возможностью доступа с любой сетевой рабочей станции стандартной конфигурации при наличии
соответствующих прав доступа пользователя ЛИС.
- Язык интерфейса программы –Русский.
- Заказчик обеспечивает взаимодействие уполномоченных представителей, персонала лаборатории,
решение организационных вопросов, в т.ч. в части вопросов связанных с предоставлением
документов, справочной информации, сопоставлением кодов и контролем полноты передачи
обязательных параметров из информационных систем или недостоверной передаче из
информационных систем обязательных параметров данных.
- Подрядчик осуществляет выполнение работ используя техническую инфраструктуру,
предоставляемых Заказчиком.
- Обеспечение выполнения технологических требований в объектах выполнения работ не является
предметом выполнения работ в рамках настоящего ТЗ. В случае отсутствия технологической
готовности в объекте выполнения работ или при наличии иных причин, препятствующих
выполнения работ, Подрядчик вправе приостановить выполнение работ, письменно уведомив об
этом Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления причин, препятствующих
выполнению работ.
- Для проверки результата выполненных работ должны быть проведены приемочные испытания. В
целях проведения приемочных испытаний Подрядчик должен разработать программу и методику
испытаний, в соответствии с которыми осуществляется:
проверка ЛИС на работоспособность и соответствие требованиям настоящего ТЗ;
На приемочные испытания представляются:
5
Программа и методика испытаний;
Протокол проведения приемочных испытаний.
7. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
7.1. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации".
7.2. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
7.3. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных".
7.4. Постановление Правительства РФ от 06.07.2015 N 676 "О требованиях к порядку создания,
развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации".
7.5. Закон г. Москвы от 24.10.2001 N 52 "Об информационных ресурсах и информатизации города
Москвы".
7.6. Распоряжение Правительства Москвы от 03.07.2012 N 342-РП "О требованиях к вводу в
эксплуатацию информационных систем, создаваемых в городе Москве".
7.7. "ГОСТ 19.102-77. Государственный стандарт Союза ССР. Единая система программной
документации. Стадии разработки" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от
20.05.1977 N 1268).
7.8. "ГОСТ 19.401-78* (СТ СЭВ 3746-82). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению" (введен в
действие Постановлением Госстандарта СССР от 18.12.1978 N 3350).
7.9. "ГОСТ 19.402-78 (СТ СЭВ 2092-80). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Описание программы" (введен в действие Постановлением
Госстандарта СССР от 18.12.1978 N 3350).
7.10. "ГОСТ 19.502-78. Межгосударственный стандарт. Единая система программной документации.
Описание применения. Требования к содержанию и оформлению" (введен в действие
Постановлением Госстандарта СССР от 18.12.1978 N 3350).
7.11. "ГОСТ 19.503-79 (СТ СЭВ 2094-80). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и
оформлению" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 12.01.1979 N 74).
7.12. "ГОСТ 19.504-79 (СТ СЭВ 2095-80). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению"
(введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 12.01.1979 N 74).
7.13. "ГОСТ 19.505-79 (СТ СЭВ 2096-80). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению"
(введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 12.01.1979 N 74).
7.14. "ГОСТ 19.506-79 (СТ СЭВ 2097-80). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Описание языка. Требования к содержанию и оформлению" (введен в
действие Постановлением Госстандарта СССР от 12.01.1979 N 74).
7.15. "ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения" (утв.
Постановлением Госстандарта СССР от 28.07.1989 N 2507).
7.16. "ГОСТ Р 50739-95. Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного
доступа к информации. Общие технические требования" (принят и введен в действие
Постановлением Госстандарта РФ от 09.02.1995 N 49).
7.17. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 "Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных" (Зарегистрировано в Минюсте
России 14.05.2013 N 28375).
7.18. Приказ ФСБ России от 10.07.2014 N 378 "Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств
6
криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных
Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из
уровней защищенности".
7.19. "ГОСТ Р 2.105-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система
конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам" (утв. и введен в
действие Приказом Росстандарта от 29.04.2019 N 175-ст).
7.20. "ГОСТ 34.602-2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс
стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной
системы" (введен в действие Приказом Росстандарта от 19.11.2021 N 1522-ст).
7.21. "ГОСТ 34.201-2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс
стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при
создании автоматизированных систем" (введен в действие Приказом Росстандарта от 19.11.2021 N
1521-ст).
7.22 Распоряжение Департамента информационных технологий г. Москвы и Департамента
здравоохранения г. Москвы от 16.01.2018 N 64-16-11/18/49-р
"Об утверждении Типовых технических требований к лабораторной информационной системе и
интеграции с автоматизированной информационной системой города Москвы "Единая медицинская
информационно-аналитическая система города Москвы" для оснащения отделений (учреждений)
лабораторной диагностики медицинских организаций государственной системы здравоохранения
города Москвы и Регламента взаимодействия лабораторной информационной системы с
автоматизированной информационной системой города Москвы "Единая медицинская
информационно-аналитическая система города Москвы"
7.23 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья»
7.24 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации».
7.25 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
7.26 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
7.27 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2018г. №555 «О единой
государственной информационной системе в сфере здравоохранения».
7.28 Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению
национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"
7.29 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 2018 г. № 911н
«Об утверждении требований к государственным информационным системам в сфере
здравоохранения субъектов российской федерации, медицинским информационным системам
медицинских организаций и информационным системам фармацевтических организаций».
7.30 Методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей медицинских
информационных систем медицинских организаций, утвержденные МЗ РФ 01.02.2016.
7.31 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.01.2019 №14н «Об
утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».
7.32 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2021 г. № 464н «Об
утверждении Правил проведения лабораторных исследований»
7
Приложение 1 к Техническому заданию
Перечень объектов закупки
1. Работы по развитию информационных систем и ресурсов
Характеристики
Вид работ: Развитие.
Объект работ: Информационная система.
Миграция данных осуществляется на
вычислительные мощности Подрядчика: Нет.
Обеспечение совместимости с установленным
оборудованием, программным обеспечением:
Да.
Оборудование, материально-технические
средства и технологические ресурсы
предоставляются Заказчиком: Да.
Дополнительные работы: Подготовка
пользователей; Настройка программного
обеспечения.
Стадия выполнения работ: Ввод в действие.
Дополнительные условия
Работы выполняются по
заявке: Да.
Объем (единица
измерения)
1 (Условная
единица)
8
Адрес
Город Москва,
бульвар Ореховый,
дом 49, корпус 1
Срок
c даты заключения
контракта по
10.12.2026
Приложение 2 к Техническому заданию
Адресный перечень
1. Город Москва, бульвар Ореховый, дом 49, корпус 1
№ п/п
1.1
Наименование СПГЗ*
Характеристики
(1) Работы по развитию
Вид работ: Развитие.
информационных систем и Объект работ: Информационная
ресурсов
система.
Миграция данных осуществляется на
вычислительные мощности
Подрядчика: Нет.
Обеспечение совместимости с
установленным оборудованием,
программным обеспечением: Да.
Оборудование, материальнотехнические средства и
технологические ресурсы
предоставляются Заказчиком: Да.
Дополнительные работы: Подготовка
пользователей; Настройка
программного обеспечения.
Стадия выполнения работ: Ввод в
действие.
*
Дополнительные условия
Объем (единица
измерения)
Работы выполняются по
заявке: Да.
1 (Условная
единица)
Срок
c даты
заключения
контракта по
10.12.2026
Перед наименованием позиции СПГЗ в скобках указывается порядковый номер данной позиции в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к ТЗ
9

=== ФАЙЛ: Проект контракта (договора) | docs/0373200069626001123/Проект_контракта_17278292-1.pdf
ПРОЕКТ
Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № ____________________
Электронный аукцион на выполнение работ по настройке лабораторной
информационной системы АЛТЭЙ для нужд ГБУЗ «МНПЦЛИ ДЗМ»
г. Москва
______________________________ г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Московский научно-практический центр лабораторных исследований Департамента
здравоохранения города Москвы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице _______________, действующего на основании ___________, с одной стороны,
и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в
лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с
соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Закон о контрактной системе) и иного законодательства Российской
Федерации и города Москвы, на основании результатов определения Подрядчика
способом закупки аукцион в электронной форме, реестровый №
закупки ______________________________________, протокол подведения итогов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от __________________,
заключили настоящий гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Предмет Контракта: Электронный аукцион на выполнение работ по настройке
лабораторной информационной системы АЛТЭЙ для нужд ГБУЗ «МНПЦЛИ
ДЗМ» (далее - Работы, Система).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в установленный
Контрактом срок работы по внедрению и настройке информационной системы , в
объеме, установленном в Техническом задании (Технических требованиях)
(Приложение №1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее –
Техническое задание), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и
оплатить его.
1
1.3. Идентификационный код закупки: ___________________________
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Вариант 1. Цена контракта составляет __________________, в том числе НДС
_________________ (далее – Цена контракта).
Вариант 1.1. Цена контракта составляет __________________ рублей , в том числе:
- вознаграждение физического лица:________ рублей (________);
- НДФЛ:________ рублей (____________);
- страховые взносы в СФР:_______ рублей (___________);
- страховые взносы в ФФОМС:_________ рублей (__________).
(вариант применяется если подрядчиком (исполнителем) по Контракту выступает
физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем)
2.2. Заказчик, являясь налоговым агентом и страхователем физического лица по
Контракту, производит уплату за физическое лицо в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации следующих платежей:
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- Страховые взносы в Социальный фонд России;
- Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
(вариант применяется если подрядчиком (исполнителем) по Контракту выступает
физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем)
Цена контракта составляет __________________. НДС не облагается. (вариант
применяется в случае заключения Заказчиком, если НДС равен нулю или победителем
используется льготный режим налогообложения, с указанием основания).
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому
лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.5. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы
Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта.
2
2.6. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта
и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,
предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.
2.7. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона о контрактной системе.
2.8. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
2.8.1. Авансовый платеж не предусмотрен.
2.8.2. Заказчик оплачивает работы по факту объема выполненных Подрядчиком работ,
в безналичном порядке путем перечисления стоимости выполненных работ со своего
лицевого счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный
счет Подрядчика, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими
Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями (далее УКЭП) сформированного с использованием автоматизированной информационной
системы «Портал поставщиков» (далее - «Портал поставщиков») Документа о приемке
в электронной форме, в соответствии с правовыми актами Федеральной налоговой
службы (далее - Документ о приемке), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты
подписания Заказчиком Документа о приемке.
2.8.3. Оплата по Контракту осуществляется на основании Документа о приемке, в
котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями
заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию;
основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма,
подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.
2.8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по
Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа,пени).
2.8.5. Обязательства Заказчика по оплате стоимости выполненных работ считаются
исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,
указанного в статье 16 Контракта.
Статья 3. Сроки выполнения обязательств
3.1. Начало срока выполнения Работ: с даты заключения контракта.
3.2. Окончание срока выполнения Работ: 10.12.2026.
3.3. Выполнение Работ осуществляется на условиях и в сроки, установленные
3
Контрактом и Техническим заданием.
3.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы по согласованию с
Заказчиком. Подрядчик не вправе досрочно выполнить работы.
Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. Подрядчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания
завершения выполнения работ, представляет Заказчику комплект отчетной
документации, предусмотренной Техническим заданием, и Документ о приемке,
подписанный Подрядчиком.
4.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов,
указанных в настоящей статье Контракта, Заказчик рассматривает результаты и
осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет соответствия их
объема, качества требованиям, изложенным в Контракте и Техническом задании, и
направляет Подрядчику подписанный Заказчиком УКЭП Документ о приемке или
мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с перечнем
выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае
отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с
необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ
Подрядчик обязуется в срок, установленный в отказе, составленном Заказчиком,
устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
4.3. Для проверки результатов работ, выполненных Подрядчиком, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести
экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может
проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться
эксперты, экспертные организации.
4.4. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия
результатов выполненных работ, с перечнем выявленных недостатков, необходимых
доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан в срок, установленный в
указанном акте, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести
доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными
требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении
недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанный
Подрядчиком УКЭП Документ о приемке, для принятия Заказчиком выполненных
работ.
4.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и
необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении
Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в
установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно
4
представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает
выполненные работы и подписывает УКЭП Документ о приемке в порядке,
предусмотренном в настоящей статье Контракта.
4.6. Передача Заказчику комплекта документов, материалов и сведений,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
информационных технологий, защиты информации, правовой защиты интересов
государства в области интеллектуальной собственности, включая документы,
подтверждающие отказ авторов (разработчиков) от исключительных прав на
передаваемые объекты интеллектуальной собственности в пользу Подрядчика, с
проектами заявок на государственную регистрацию в установленном порядке прав
Заказчика на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не исключая:
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных
вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также
исключительные права на результаты работ, включая объекты авторских прав и
потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноухау), созданные в рамках Контракта, осуществляется Подрядчиком в составе отчетной
документации, предусмотренной условиями Контракта.
4.7. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком, УКЭП Документ о приемке стоимости
выполненных работ являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных
работ.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с Контрактом и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также
требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии Техническим заданием и Контрактом.
5.1.3. Запрашивать информацию о ходе выполняемых работ. На данный запрос
Подрядчик предоставляет ответ в течение 5(пяти) рабочих дней.
5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
5.1.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых
работ, а также копии отчетных документов, разрабатываемых Подрядчиком по
5
Контракту.
5.1.6. Ссылаться на недостатки работ (также выявленные после окончания срока
исполнения Контракта), в том числе в части объема и стоимости этих работ, по
результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок
использования денежных средств бюджета города Москвы.
5.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия
объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ требованиям Технического
задания и Документа о приемке вызвать уполномоченных представителей Подрядчика
для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в
течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в
соответствии с Контрактом.
5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения
работ в случае, указанном в настоящей статье Контракта, рассмотреть вопрос о
целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного выполнения Заказчиком обязательств по приемке
выполненных работ по Контракту .
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со статьей
2 Контракта.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным
оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом
задании. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
5.3.4. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены контракта и/или
объемов работ по Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их
стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику
по результатам выполнения работ в порядке, установленном Контрактом.
5.3.5. Подрядчик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
6
субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с
субподрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен
договор, на другого субподрядчика.
5.3.6. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения
работ в рамках Контракта.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с
требованиями Технического задания и представить Заказчику отчетную
документацию по итогам исполнения Контракта.
5.4.2. Без увеличения цены Контракта передать Заказчику исключительное право на
разработанные в ходе выполнения работ по Контракту результаты в полном объеме,
включая исходные коды программ для ЭВМ, библиотеки зависимостей, базы данных,
а также проектную, техническую, рабочую, сопроводительную и методическую
документацию к Системе или ее частям. При этом, Подрядчик не имеет права
использовать такие результаты интеллектуальной деятельности.
5.4.3. В случае использования в ходе исполнения Контракта ранее созданных
Подрядчиком результатов интеллектуальной деятельности, без увеличения цены
Контракта передать Заказчику права на использование охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Подрядчику и
которые использовались при выполнении работ по Контракту, в объеме, необходимом
для использования заказчиком результатов работ по Контракту по их целевому
назначению и в соответствии с условиями Контракта на весь срок действия
использованных исключительных прав или на иной срок, установленный Заказчиком.
Подрядчик передает Заказчику указанные права посредством заключения
лицензионного договора.
5.4.4. В случае необходимости использования в ходе исполнения Контракта
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые
принадлежат третьим лицам, согласовать с Заказчиком необходимость использования
при выполнении работ охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права
на которые принадлежат третьим лицам, объем и порядок приобретения прав на их
использование.
5.4.5. Обеспечить передачу Заказчику полученных по Контракту результатов работ, не
нарушающих исключительных прав других лиц и не являющихся предметом залога,
ареста или иного обременения.
5.4.6. В случае использования при выполнении работ по Контракту программ для
электронных вычислительных машин (программных комплексов или компонентов),
7
разработанных третьими лицами, условия, на которых передаются права на их
использование (исполнение), должны обеспечить отсутствие ограничений,
препятствующих использованию результатов работ по их назначению. При этом
права, полученные Заказчиком, должны позволять ему передавать, дорабатывать,
развивать результаты работ, созданные в процессе исполнения Контракта, а в случае
явного указания в Техническом задании, осуществлять переработку программ для
электронных вычислительных машин (программных комплексов или компонентов),
разработанных ранее третьими лицами в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
5.4.7. Обеспечить отсутствие нарушений исключительных, авторских и смежных прав
третьих лиц при реализации технических, программных, организационных и иных
решений, предусмотренных Техническим заданием.
5.4.8. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации,
безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.),
лицензирования, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
5.4.9. Подрядчик обязан соответствовать установленным документацией о закупке
требованиям к участникам данной закупки и предоставлять достоверную информацию
о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по
результатам проведения данной закупки.
5.4.10. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдачеприемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.11. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от
Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность
или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их
завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику
немедленно после приостановления выполнения работ.
5.4.12. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено
лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в
случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
выполнение работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их
обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан
обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока
исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком
Заказчику по его требованию в течение двух рабочих дней.
8
5.4.13. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического
местонахождения, об изменении режима налогообложения в срок не позднее 5 (пяти)
календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в
установленный срок уведомления об изменении адреса фактического
местонахождения Подрядчика, уведомления об изменении режима налогообложения
Подрядчика адрес и режим налогообложения, указанные в Контракте, будут считаться
действительными.
5.4.14. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать
в сети «Интернет»), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного,
коммерческого, финансового, личного характера, сведения, составляющие
коммерческую тайну, персональные данные вне зависимости от формы ее
предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям
Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для свободного
доступа и ставшую известной Подрядчику в ходе исполнения Контракта, за
исключением случаев, прямо предусмотренных Контрактом.
Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения
указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию
только в целях исполнения Контракта.
Подрядчик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной
конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Контракта, при их
обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
5.4.15. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим
законодательством и Контрактом.
Статья 6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с
требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании.
6.2. Гарантийный срок на выполненные работы указывается в Техническом задании.
6.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных
работах, материалах, оборудовании, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в
сроки, согласованные и установленные Подрядчиком и Заказчиком в Акте о
недостатках с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их
устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения
выявленных недостатков.
При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках,
обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную
9
экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке,
предусмотренномЗаконом о контрактной системе, по итогам которой составляется
соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков.
Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.4. Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков,
об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работ не освобождает
Подрядчика от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания
выполнения работ.
6.5. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,
вследствие необеспечения Подрядчиком безопасности выполнения работ/результата
работ подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса
Российской Федерации.
6.6. Подрядчик гарантирует своевременное предоставление необходимой и
достоверной информации о ходе и результате выполнения работ.
6.7. В случае непредоставления Подрядчиком Заказчику полной и достоверной
информации о ходе и результате выполнения работ Подрядчик несет ответственность
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки
результата работ, возникшие после его приемки Заказчиком вследствие отсутствия у
Заказчика такой информации.
6.8. В случае ненадлежащего выполнения работ, требования Заказчика о повторном
выполнении работы подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного
выполнения работ, а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный
Контрактом, который был ненадлежаще исполнен.
Статья 7. Исключительные права и права собственности на результаты работ
7.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том
числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
программы для электронных вычислительных машин, базы данных, а также
исключительные права на результаты работ, включая объекты авторских прав и
потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноухау), созданные в рамках Контракта, принадлежат в лице Заказчика субъекту
Российской Федерации городу Москве.
7.2. Право собственности на результаты работ, отчетные документы и материалы,
полученные в ходе выполнения работ по Контракту, считаются переданными с
момента подписания Сторонами УКЭП Документа о приемке.
10
7.3. В случае если при осуществлении работ по Контракту осуществляется доработка
программ для электронных вычислительных машин Заказчика, Подрядчик
осуществляет ее в соответствии с предоставляемыми в обязательном порядке
Заказчиком правами на их использование на период исполнения работ по Контракту.
7.4. Подрядчик гарантирует, что передаваемые Заказчику результаты работ по
Контракту, а также права на все результаты интеллектуальной деятельности,
полученные в ходе выполнения работ по Контракту будут свободны от любых прав
третьих лиц, либо в случае использования Подрядчиком при выполнении работ по
Контракту результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих Подрядчику
или третьим лицам, должны отвечать условиям, указанным в Контракте и
Техническом задании. В случае несоблюдения таких гарантий, а также в случае
предъявления к Заказчику третьими лицами претензий или исков, связанных с их
нарушением, а также с нарушением исключительных и/или личных
(неимущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученных
в ходе выполнения работ по Контракту, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика
возмещения всех убытков, причиненных в связи с несоблюдением Подрядчиком таких
вышеописанных в данном пункте Контракта гарантий, а Подрядчик обязуется
самостоятельно и без участия Заказчика урегулировать все такие возможные
претензии и/или иски третьих лиц, а также возместить Заказчику все причиненные
убытки в полном объеме (включая, но не ограничиваясь, расходы на оплату
вознаграждения адвокатов, расходы на оплату любых сумм в пользу третьих лиц на
основании решения суда).
Статья 8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017
№ 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от
25 ноября 2013 г. № 1063».
В случае просрочки исполнения Подрядчикомобязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
11
8.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном настоящей
статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены контракта, или в случае, если
Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены этапа
исполнения Контракта.
8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным по результатам
определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о
контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа
устанавливается в размере 1 процента Цены контракта (этапа), но не более 5 тыс.
рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки
(или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной
системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта,
размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, и устанавливается в
следующем порядке:
8.4.1. В случае, если Цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену
контракта:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена контракта не
превышает 3 млн рублей;
- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена контракта
составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта
составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
8.4.2. В случае, если Цена контракта превышает начальную (максимальную) цену
контракта:
- 10 процентов Цены контракта, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;
- 5 процентов Цены контракта, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50
млн рублей (включительно);
- 1 процент Цены контракта, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100
млн рублей (включительно).
12
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного
выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких
обязательств) в следующем порядке:
- 1 000 рублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;
- 5 000 рублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей
(включительно);
- 10 000 рублей, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);
- 100 000 рублей, если Цена контракта превышает 100 млн рублей.
8.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
- 1 000 рублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);
- 5 000 рублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей
(включительно);
- 10 000 рублей, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);
- 100 000 рублей, если Цена контракта превышает 100 млн рублей.
8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока
исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации Цены контракта
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства
Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
13
8.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не
может превышать Цену контракта.
8.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать Цену
контракта.
8.11. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства
произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
8.12. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов
поставки товаров не в полном объеме и/или завышения стоимости товаров/работ/услуг
Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
8.13. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности
не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
8.14. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего
исполнения обязательств Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,
являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
8.15. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из
Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части,
не покрытой неустойкой.
8.16. В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность
перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.
Статья 9. Порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим
Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим
дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью настоящего
Контракта, и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
9.2. Существенные условия Контракта могут быть изменены в случаях,
предусмотренных статьей 95 Закона о контрактной системе.
9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению
суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в
14
соответствии с гражданским законодательством.
9.3.1. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от
исполнения Контракта по инициативе Заказчика:
9.3.1.1. Осуществление выполнения работ ненадлежащего качества, если недостатки
не могут быть устранены в установленный разумный срок либо являются
существенными и неустранимыми.
9.3.1.2. Подрядчик не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный
Контрактом, или неоднократно (от двух и более раз) нарушает объемы поставки
товаров, предусмотренные Контрактом, или оказывает услуги выполняет работы так,
что окончание их оказания к сроку, предусмотренному Контрактом, становится явно
невозможно, либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что они не будут оказаны
надлежащим образом в установленный Контрактом срок.
9.3.1.3. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или)
поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об
осуществлении закупки и (или) документации о закупке, указанной в преамбуле
Контракта, требованиям к участникам данной закупки (за исключением требования,
предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о
контрактной системе) и (или) поставляемому товару или при проведении закупки
Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или)
соответствии поставляемого товара требованиям такого извещения, что позволило ему
стать победителем данной закупки.
9.3.1.4. Если в ходе исполнения Контракта вследствие реорганизации юридического
лица, являющегося Подрядчиком его права и обязанности по такому контракту
перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на
территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с
подпунктами «а» и «б» пункта 1 части 2 статьи 14 Закона о контрактной системе
установлены запрет закупок товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых,
выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок
товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых, выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, и Подрядчик являлся российским лицом, либо в соответствии
с подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 14 Закона о контрактной системе
установлено преимущество в отношении товаров, работ, услуг, соответственно
поставляемых, выполняемых, оказываемых российскими лицами, и Подрядчик
являлся российским лицом.
9.3.1.5. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг) с привлечением экспертов, экспертных
организаций, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены
нарушения условий Контракта.
15
9.3.1.6. В случае, если Подрядчик отказывается от согласования новых условий
Контракта при наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 6 статьи 161
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
9.3.2. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от
исполнения Контракта по инициативе Подрядчика:
9.3.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты
поставленного товара (оказанных услуг, выполненных работ) допущенные по вине
Заказчика, при условии своевременного доведения лимитов финансирования для
Заказчика.
9.3.2.2. Заказчиком неоднократно (не менее двух раз) отказано в приемке товаров,
выполненных работ, оказанных услуг без направления Подрядчику мотивированного
отказа от подписания Документа о приемке в срок, предусмотренный Контрактом.
9.3.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров, оказанных
услуг.
9.3.2.4. Невыполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Техническим
заданием, препятствует исполнению Контракта Подрядчиком, а также наличие
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных
обязанностей не будет произведено в установленный срок.
9.3.3. Стороны также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств.
9.4. Расторжение Контракта осуществляется в порядке статьи 95 Закона о контрактной
системе.
9.5. Соглашение о расторжении Контракта заключается, решение об одностороннем
расторжении Контракта формируется Сторонами с использованием единой
информационной системы в сфере закупок.
При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего
Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных
расчетов.
9.6. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от
исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от
16
исполнения Контракта.
Статья 10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Обеспечение исполнения Контракта, не предоставляется в соответствии с частью
8.1. статьи 96 Закона о контрактной системе.
10.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется.
ВАРИАНТ 1:
Подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта в размере _____, , что
составляет 5 процентов Цены контракта, в форме безотзывной независимой
гарантии/путем внесения денежных средств.
ВАРИАНТ 2:
Подрядчик внес обеспечение исполнения контракта в размере ____ в соответствии со
статьей 37 Закона о контрактной системе.
ВАРИАНТ 3:
Подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта в размере ___, что составляет 5
процентов Цены контракта в форме безотзывной независимой гарантии/путем
внесения денежных средств, а также предоставил информацию в соответствии с
частью 3 статьи 37 Закона о контрактной системе, что является применением
антидемпинговых мер во исполнение требований части 2 статьи 37 Закона о
контрактной системе.
10.3. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии
определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно в
соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.
ВАРИАНТ 1 (Используется при предоставлении Подрядчиком обеспечения
исполнения Контракта в форме независимой гарантии. Независимая гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным статьей 45 Закона о контрактной
системе):
10.4. Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии.
Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьей
45 Закона о контрактной системе, а также предусматривать условие об обязанности
гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии
не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом
требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой
17
гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
10.5. Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по
Контракту, включая обязательства по уплате Подрядчиком предусмотренных
Контрактом неустоек (штрафов, пеней), перечислены Подрядчиком в размере,
установленном в настоящей статье Контракта, на счет Заказчика, указанный в статье
«Адреса, реквизиты и подписи Сторон».
Факт внесения Подрядчиком денежных средств в обеспечение исполнения
обязательств по Контракту подтверждается платежным поручением с отметкой банка
о проведении платежа и списании средств со счета Подрядчиком и поступлением
денежных средств на счет Заказчика.
Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по
Контракту денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком всех
обязательств Подрядчика по Контракту, в том числе обязательств, связанных с
неисполнением либо ненадлежащим исполнением Контракта Подрядчиком, включая
обязательства по возмещению Заказчику убытков, по уплате Заказчику неустоек
(штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением либо
ненадлежащим исполнением Подрядчиком предусмотренных Контрактом
обязательств.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных
внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из
внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств,
которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней)
или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей
уплате Подрядчиком Заказчику по Контракту. Удержанные Заказчиком денежные
средства переходят в собственность Заказчика.
Денежные средства, в том числе часть этих денежных средств, в случае уменьшения
размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и
7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе возвращаются Заказчиком Подрядчику по
истечении срока действия данного обеспечения в срок до 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом. Денежные средства возвращаются на банковский счет Подрядчика.
10.6. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на случаи неисполнения
или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, неуплаты
Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, а также
убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
18
10.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения
исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер
которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями
7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
10.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у
банка, предоставившего
независимую
гарантию
в
качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских
операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не
позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика
о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого
обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены
частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день
просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного частью 30
статьи 34 Закона о контрактно системе, начисляется пеня в размере, определенном в
порядке, установленном в соответствии со статьей 8 Контракта.
Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе стихийных
природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий
объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной
власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств,
подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после
заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
11.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана
в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств
уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и
возможной продолжительности действия с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.
11.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке,
действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой
силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их
19
последствия.
11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе
расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать
возмещения убытков.
11.5. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или
уполномоченных организаций.
Статья 12. Порядок урегулирования споров
12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать
добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе
извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
12.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), Стороны
предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и
оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.
12.3. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).
12.4. Все неурегулируемые разногласия разрешаются Сторонами в судебном порядке.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны
принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
12.5. В случае наличия споров, разногласий и претензий относительно исполнения
одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию с
использованием единой информационной системы в сфере закупок путем направления
электронных уведомлений.
По полученной претензии Сторона должна дать с использованием единой
информационной системы в сфере закупок электронный ответ по существу в срок, не
превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление
претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
12.6. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии указывается:
наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия),
предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации
(учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со
20
ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, а также
действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
Если претензионные требования подлежат стоимостной оценке, в претензии
указывается истребуемая сумма, ее полный и обоснованный расчет.
В подтверждение заявленных требований к претензии прилагаются надлежащим
образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному
урегулированию спора.
12.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и при не урегулировании
Сторонами спора в досудебном порядке споры по Контракту разрешаются в
Арбитражном суде города Москвы.
Статья 13. Срок исполнения, порядок изменения Контракта
13.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения
Контракта сторонами 19.01.2027.
13.2. Выполнение работ по истечении предусмотренного Контрактом срока
исполнения обязательств Подрядчика по выполнению работ допускается в случае
выполнения работ в рамках проведения претензионной работы, инициированной
Заказчиком.
13.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов,
заключенных заказчиками.
13.4. Изменение и дополнение Контракта возможно по соглашению Сторон. Все
изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных
соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его
неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре
контрактов, заключенных заказчиками.
Статья 14. Прочие условия
14.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в
письменной или электронной форме по почте заказным письмом по фактическому
адресу Стороны Контракта или нарочно, а также с использованием факсимильной
связи, электронной почты. В случае направления уведомлений с использованием
почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического
получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений
21
посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются
полученными Стороной в день их отправки.
14.2. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
14.3. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом,
Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об
исполнении Контракта в Реестре контрактов, заключенных заказчиками, в порядке,
предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы.
14.4.
14.5.
14.6.
Статья 15. Электронное взаимодействие Сторон Контракта
15.1. Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП
электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в
соответствии с статьей «Порядок приемки товара», посредством использования
Подрядчиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с Регламентом ведения
Портала поставщиков (далее - Регламент), размещенным на официальном сайте АИС
«Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ и Заказчиком-УАИС «Бюджетный учет»
или системы консолидированного управленческого учета единой медицинской
информационно-аналитической системы (далее - СКУУ ЕМИАС).
15.2. Подрядчик для работы в АИС «Портал поставщиков»:
- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление
электронного документооборота в соответствии с настоящей статьей Контракта (далее
– уполномоченные должностные лица);
- обеспечивает получение УКЭП в аккредитованных удостоверяющих центрах в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для
должностных лиц, уполномоченных на подписание документов при исполнении
Контракта;
- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с
Регламентом;
- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов
22
УКЭП.
15.3. Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей
Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами
на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями
уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.
15.4. Электронные документы и информация в соответствии с настоящей статьей,
полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют
дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за
исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном
носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.
15.5. Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях
осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для
Сторон осуществляется безвозмездно.
Статья 16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
Государственное бюджетное учреждение
з д р а в о о х р а н е н и я г о р о д а М о с к в ы ПОДРЯДЧИК:
«Московский научно-практический центр ____________________________
лабораторных исследований Департамента Адреса:
- юридический: _____;
здравоохранения города Москвы»
- фактический: _____;
Адреса:
- ю р и д и ч е с к и й : 1 1 5 5 8 0 , О р е х о в ы й Телефон: , факс: _____;
Адрес электронной почты: _____;
бульвар, д 49 корпус 1;
- фактический адрес: 115580, Ореховый Получатель: л/с_____________________;
ОГРН: _____;
бульвар, д 49 корпус 1;
Телефон: +7 (495) 396-66-68, факс: 7 (495) ИНН: _____;
КПП: _____;
396-65-10;
А д р е с
э л е к т р о н н о й БИК: _____;
ОКОПФ: ____;
почты: dcli@zdrav.mos.ru;
Получатель: л/с 3605442000960241, л/с Название Банка: _____;
2605442000960241, л/с 2705442000960241 р/с: _____;
Департамент финансов города Москвы к/с: _____;
л/с: _____;
(ГБУЗ «МНПЦЛИ ДЗМ»)
Интернет сайт: _____;
ОГРН: 1027739811770;
_____________________
ИНН: 7724015205;
(ФИО лица, уполномоченного на
КПП: 772401001;
подписание контракта)
БИК: __________________;
Н
а
з
в
а
н
и
е М.П.(при наличии)
Банка: ____________________________;
23
р/с: _____________________________;
л/с: ___________________________;
к
/
с
:
_____________________________________
;
Реквизиты счета для перечисления
денежных средств в качестве обеспечения
исполнения контракта: Департамент
финансов города Москвы (ГБУЗ
«МНПЦЛИ ДЗМ») л/с 2105442000960241
Б а н к п о л у ч а т е л ь : р / с
03224643450000007300 ОКЦ № 1 ГУ
БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г.
М О С К В Е
г
М о с к в а
к/с: 40102810545370000003 БИК
004525988 КБК 0 ОКТМО 45916000
Интернет сайт: http://www.dcli.ru;
Директор ___________А.Г. Комаров
(ФИО лица, уполномоченного на
подписание контракта)
М.П.
Приложение № 2 к Контракту
№ ____________________
от ______________________________
СМЕТА*
Общая стоимость с
Перечень
Цена за единицу с НДС ___
Количеств НДС ___ % (или
№ п/п выполняемых % (или указывается, что НДС
о
указывается, что НДС
работ. Ед.изм. не облагается), руб.
не облагается), руб.
Итого Цена Контракта, в т.ч. НДС % (или указывается, что
НДС не облагается)
*Итоговая стоимость каждой позиции Контракта рассчитывается с учетом
коэффициента, который равен отношению предложенной победителем закупки Цены
24
Контракта к начальной (максимальной) цене контракта. Полученная итоговая
стоимость каждой позиции Контракта и общая итоговая Цена Контракта вносятся в
проект Контракта, направляемого Заказчиком победителю закупки.
25

=== ФАЙЛ: ElectronicAuction14976851.pdf | docs/0373200069626001123/ElectronicAuction14976851.pdf
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Электронный аукцион на выполнение работ по настройке лабораторной информационной
системы АЛТЭЙ для нужд ГБУЗ «МНПЦЛИ ДЗМ»
Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Московский научно-практический центр лабораторных исследований Департамента
здравоохранения города Москвы»
Москва, 2026 г.
СОДЕРЖАНИЕ
I.
Информация о проведении закупки
II. Требования к участникам закупки и необходимый перечень документов для участия в закупке.
Подача заявки на участие в электронном аукционе
III.
Размер и порядок обеспечения заявок на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
I. Информация о проведении закупки
1.
Наименование объекта закупки
Электронный аукцион на выполнение работ по настройке
1.1
Электронный аукцион
лабораторной информационной системы АЛТЭЙ для нужд
ГБУЗ «МНПЦЛИ ДЗМ»
2
Электронный аукцион проводит:
Наименование:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
города Москвы «Московский научно-практический центр
лабораторных исследований Департамента здравоохранения
города Москвы»
Место нахождения:
115580, Ореховый бульвар, д 49 корпус 1
Почтовый адрес:
115580, Ореховый бульвар, д 49 корпус 1
Заказчик (заказчики
2.1
Номер контактного телефона:
совместной закупки)
+7 (495) 396-66-68
Адрес электронной почты:
dcli@zdrav.mos.ru
2.2
2.3
2.4
3
4
5
6
Ответственное должностное лицо или контрактный
управляющий:
ФИО: Комаров Андрей Григорьевич
Телефон: +7 (495) 396-66-68
Электронная почта: dcli@zdrav.mos.ru
______________________________________________________
Уполномоченный орган
Организатор совместной
закупки (в случае, если
Не применяется
закупка является
совместной)
Адрес сайта электронной
https://www.roseltorg.ru/search/com#login
площадки
Информация о количестве, единице измерения и месте поставки товара / информация об
объеме, единице измерения (при наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги
Лот №1
Место выполнения работ: Город Москва, бульвар Ореховый, дом 49, корпус 1. Период
выполнения работ с даты заключения контракта по 10.12.2026 г. Условия выполнения работ:
в соответствии с проектом Контракта и Техническим заданием:
Работы по развитию информационных систем и ресурсов : 1 усл. ед; код ОКПД2:
62.01.11.000
Начальная (максимальная)
цена контракта
Начальная максимальная
цена за единицу товара,
работы или услуги
Источник финансирования
Лот № 1 : 2 990 000,00 руб.
Лот № 1:
Не применяется
Год бюджета 2026 : ПФХД, Код: 244-000-7-0000000000 : 2 990
000,00 руб.
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
7
Метод определения НМЦ:
Обоснование начальной
максимальной цены (метод) Анализ рыночных цен;
8
Преимущества предоставляются при осуществлении закупок
Учреждения и предприятия
уголовно-исполнительной
системы (предоставляются
8.1
Не предоставляются
при условии соответствия
статье 28 Закона о
контрактной системе)
Организации
инвалидов (предоставляются
8.2
при условии соответствия
Не предоставляются
статье 29 Закона о
контрактной системе)
Субъекты малого
предпринимательства
(предоставляются при
условии соответствия статье
30 Закона о контрактной
системе).
Социально ориентированные
некоммерческие
организации (за
исключением социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, учредителями
которых являются
8.3
Российская Федерация,
Лот № 1: Установлено
субъекты Российской
Федерации или
муниципальные
образования),
осуществляющие в
соответствии с
учредительными
документами виды
деятельности,
предусмотренные пунктом1
статьи 31.1 Федерального
закона от 12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»
II. Требования к участникам закупки и необходимый перечень документов для участия в закупке.
Подача заявки на участие в электронном аукционе.
Общие требования,
В реестре участников электронного аукциона, получивших
предъявляемые к участникам аккредитацию на электронной площадке, в отношении каждого
электронного аукциона в
участника такого аукциона должны содержаться документы и
9
соответствии со ст.
информация в соответствии с Законом о контрактной системе,
24.2 Закона о контрактной которые должны быть актуальны на дату подачи заявки для
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
системе.
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
участия в электронном аукционе.
Подача заявок на участие в электронном аукционе
осуществляется только лицами, зарегистрированными в
единой информационной системе и аккредитованными на
электронной площадке.
При этом подача заявок на участие в закупках отдельных видов
товаров, работ, услуг, в отношении участников которых
установлены дополнительные требования, осуществляется
только участниками закупки, электронные документы (или их
копии) которых размещены в соответствии с частями 12 и 12.1
статьи 24.2 Закона о контрактной системе оператором
электронной площадки в реестре участников закупок,
аккредитованных на электронной площадке
Общие требования,
предъявляемые к участникам
электронного
При осуществлении закупки заказчик устанавливает
аукциона в соответствии со следующие единые требования к участникам закупки:
ст. 31 Закона о контрактной
системе.
Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание
услуги, являющихся объектом закупки, предусмотренные п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона о
контрактной системе.
Лот № 1: Не требуется
Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства.
Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на
дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
не принято.
Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки
на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за
10.5.1
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие
10.6
результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений
литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма.
Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по
прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук,
внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом
заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика,
либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального
10.7
исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной
организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа,
членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного
юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем является
физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или
через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо
или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном
(складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится
10.8
в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43
Закона о контрактной системе, если Правительством Российской Федерации не установлено
иное.
Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов)
корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического
лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих
10.9
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц)
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного
товарищества или общества
10.9.1 Участник закупки не является иностранным агентом
Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных
10.10
законодательством Российской Федерации
Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика,
10.11 исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не
соответствует требованиям или предоставил недостоверную информацию в отношении
своего соответствия указанным требованиям
Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг
10.12
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Дополнительные требования к участникам закупки согласно ч. 2 ст. 31 Закона о контрактной
10.12.1 системе (ПП РФ от 29.12.2021 № 2571):
Не требуется
Дополнительное требование к участникам закупки согласно ч.2.1 ст.31 Закона о контрактной
10.12.2 системе:
Не установлено.
11
Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе
Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами,
11.1. зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на
электронной площадке в соответствии с Законом о контрактной системе.
Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе:
1. Декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным
некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного
частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе (при необходимости данная декларация
предоставляется заказчику оператором электронной площадки путем информационного
взаимодействия с единой информационной системой)
2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если
требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки
заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги,
являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой
3. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе (если информация и документы,
которые подтверждают соответствие участника закупки требованиям, установленным
пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, содержатся в открытых и
общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в указанную декларацию может быть также
12
включено положение о соответствии участника закупки требованиям, установленным
пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, с указанием адреса сайта или
страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых
размещены такие информация и документы)
4. Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством
Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также
отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения
контракта
5. Документы или сведения, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов
предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если
настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). Заказчик не
вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
6. Информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 14
Закона о контрактной системе (в случае, если в извещении об осуществлении закупки,
документации о закупке (если Законом о контрактной системе предусмотрена документация
о закупке) установлены предусмотренные указанной статьей запрет, ограничение,
преимущество). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в
закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке
товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами Информацией и документами,
подтверждающими страну происхождения товара для целей постановления Правительства
РФ от 23.12.2024 № 1875, являются: а) для подтверждения происхождения программ для
электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее - программное обеспечение)
из Российской Федерации порядковый номер реестровой записи из единого реестра
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее - реестр
российского программного обеспечения); б) для подтверждения происхождения
программного обеспечения из Российской Федерации и его соответствия дополнительным
требованиям к программам для электронных вычислительных машин и базам данных,
сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 23.03.2017 № 325 "Об утверждении
дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и
базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного
обеспечения, и внесении изменений в Правила формирования и ведения единого реестра
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных" (далее дополнительные требования к программному обеспечению), порядковый номер реестровой
записи из реестра российского программного обеспечения, содержащей информацию о
соответствии программного обеспечения дополнительным требованиям к программному
обеспечению; в) для подтверждения происхождения программного обеспечения из
государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской
Федерации порядковый номер реестровой записи из единого реестра программ для
электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского
экономического союза, за исключением Российской Федерации (далее - реестр евразийского
программного обеспечения); г) для подтверждения происхождения программного
обеспечения из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением
Российской Федерации, и его соответствия дополнительным требованиям к программному
обеспечению порядковый номер реестровой записи из реестра евразийского программного
обеспечения, содержащей информацию о соответствии программного обеспечения
дополнительным требованиям к программному обеспечению.
7. Заявка может содержать иные информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок,
чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом
отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки
на участие в закупке.
13
В случае если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на
территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением
Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации,
необходимо представить информацию и документы, подтверждающие предоставление
обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме
электронных образов бумажных документов. (Постановление Правительства РФ от
10.04.2023 № 579).
Требование к поставщику
Лот № 1: не установлено
(подрядчику, исполнителю),
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
14
14.1
14.2
15
15.1
не являющемуся субъектом
малого
предпринимательства или
социально ориентированной
некоммерческой
организацией, о
привлечении к исполнению
контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа
субъектов малого
предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих
организаций
Дата и время окончания подачи заявок участников закупки, даты подведения итогов
электронного аукциона
Дата и время окончания
срока подачи заявок на
22.10.2026 г. в 09:00
участие в электронном
аукционе
Дата подведения итогов
26.10.2026 г.
электронного аукциона
Внесение изменений в извещение. Разъяснения положений извещения. Отказ от проведения
электронного аукциона.
Внесение изменений в
извещение
15.2
Порядок предоставления
разъяснений положений
извещения участникам
закупки
15.3
Даты начала и окончания
срока предоставления
Заказчик вправе внести изменения в извещение об
осуществлении закупки не позднее чем за один рабочий день
до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке
Любой участник закупки, зарегистрированный в единой
информационной системе, вправе направить с использованием
электронной площадки заказчику не более чем три запроса о
даче разъяснений положений извещения об осуществлении
закупки при проведении электронного конкурса и
электронного аукциона не позднее чем за три дня до окончания
срока подачи заявок на участие в закупке. Не позднее одного
часа с момента поступления такого запроса оператор
электронной площадки направляет его с использованием
электронной площадки заказчику. Не позднее двух дней со
дня, следующего за днем поступления заказчику запроса о даче
разъяснения положений извещения об осуществлении закупки,
заказчик формирует с использованием единой
и н форма ционной с ис те мы, подпис ыва е т ус и л ен н о й
электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени заказчика, и размещает в единой информационной
системе разъяснение положений извещения об осуществлении
закупки с указанием предмета запроса, но без указания
участника закупки, от которого поступил такой запрос. Такие
разъяснения не должны изменять суть извещения об
осуществлении закупки.
Дата начала предоставления разъяснений:
с даты публикации извещения
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Дата окончания предоставления разъяснений:
19.10.2026 г.
Заказчик вправе сформировать извещение об отмене
Отказ от проведения
15.4
закупки не позднее чем за один рабочий день до даты
электронного аукциона
окончания срока подачи заявок на участие в закупке
III. Размер и порядок обеспечения заявок на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта
Размер обеспечения заявки предусмотрен извещением.
Порядок обеспечения заявок:
Обеспечение заявки может предоставляться в виде денежных
средств или независимой гарантии. Выбор способа
обеспечения заявки осуществляется участником закупки.
Обеспечение заявки в виде денежных средств предоставляется
в соответствии с правилами и порядком, определенными
оператором электронной площадки с использованием
специального счета, открытого участником закупки в одном из
банков, предусмотренных пп. «а» п. 1 ч. 5 ст. 44 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ».
Обеспечение заявки в виде независимой гарантии
Размер и порядок
предоставляется в соответствии с условиями настоящей
обеспечения заявок на
информационной карты.
16
участие в электронном
Участники закупки, являющиеся юридическими лицами,
аукционе
зарегистрированными на территории государства - члена
Евразийского экономического союза, за исключением
Российской Федерации, или физическими лицами,
являющимися гражданами государства - члена Евразийского
экономического союза, за исключением Российской
Федерации, вправе предоставить обеспечение заявок в виде
денежных средств, которые вносятся участниками закупки на
счет, указанный заказчиком в извещении об осуществлении
закупки, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику. (Постановление Правительства РФ
от 10.04.2023 № 579).
Независимая гарантия, выданная участнику закупки банком,
государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», фондами
содействия кредитованию, Евразийским банком развития (если
участник закупки является юридическим лицом,
зарегистрированным на территории государства - члена
Евразийского экономического союза, за исключением
Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся
гражданином государства - члена Евразийского
Условия независимой
экономического союза, за исключением Российской
16.1
гарантии, предоставляемой в Федерации), для целей обеспечения заявки на участие в
качестве обеспечения заявки закупке, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона
о контрактной системе, постановления Правительства
Российской Федерации от 08.11.2013 г. № 1005.
Независимая гарантия должна в том числе содержать:
- указание на то, что все споры по независимой гарантии
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
- условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не
позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем
разъяснений
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
получения гарантом требования заказчика (бенефициара),
соответствующего условиям такой независимой гарантии, при
отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении
этого требования.
Срок действия независимой гарантии, предоставленной в
качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее
месяца с даты окончания срока подачи заявок.
Типовая форма независимой гарантии, предоставляемой в
качестве обеспечения заявки представлена в Приложении № 1
к информационной карте об аукционе в электронной форме.
Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен
извещением.
17
17.1
Если участником закупки предложена цена контракта, которая
на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
Размер обеспечения
контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы,
исполнения контракта
услуги, которая на 25 и более процентов ниже начальной
суммы цен указанных единиц, участник предоставляет
обеспечение исполнения контракта в размере и на условиях,
предусмотренных статьей 37 Закона о контрактной системе.
Порядок внесения: контракт заключается после
предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта.
Обеспечение исполнения контракта может быть представлено
в виде независимой гарантии или внесением денежных средств
на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими заказчику, в размере
обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о
закупке.
Независимая гарантия должна соответствовать требованиям,
установленным Гражданским кодексом Российской
Федерации, а также иным законодательством Российской
Федерации.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется
Срок и порядок
предоставления обеспечения участником аукциона, с которым заключается контракт,
самостоятельно.
исполнения контракта
Срок внесения обеспечения - до момента заключения
контракта.
Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения
контракта:
Наименование заказчика: Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения города Москвы «Московский
научно-практический центр лабораторных исследований
Департамента здравоохранения города Москвы»
Реквизиты:
ИНН: 7724015205
КПП: 772401001
Лицевой счет: 2105442000960241
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Счет №: 03224643450000007300, БИК: 004525988 в ОКЦ № 1
ГУ Банка России по ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г Москва,
корр. счет: 40102810545370000003.
Особенности внесения: Контракт заключается после
предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта.
Обеспечение исполнения контракта может быть представлено
в виде безотзывной независимой гарантии или внесением
денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику, в размере обеспечения исполнения контракта,
указанном в документации о закупках. Безотзывная
независимая гарантия должна соответствовать требованиям,
установленным Гражданским кодексом Российской
Федерации, а также иным законодательством Российской
Федерации. Способ обеспечения исполнения контракта
определяется участником закупки, с которым заключается
контракт, самостоятельно. Срок внесения обеспечения - до
момента заключения контракта».
Получатель:
17.2
Требование к независимой
гарантии
Срок действия независимой гарантии устанавливается с учетом
требований пп. 5 ч. 2 ст. 45 и ст. 96 Закона о контрактной
системе.
Контракт заключается после предоставления участником
закупки, с которым заключается контракт, обеспечения
исполнения контракта в соответствии с Законом о контрактной
системе.
В случае непредставления участником закупки, с которым
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в
срок, установленный для заключения контракта, такой
участник считается уклонившимся от заключения контракта.
Требования к независимой гарантии утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 8
ноября 2013 г. № 1005 «О независимых гарантиях,
используемых для целей Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Независимая гарантия оформляется в письменной форме на
бумажном носителе или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени
Гаранта на условиях, определенных гражданским
законодательством и ст. 45 Закона о контрактной системе.
Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна
содержать обязательства Гаранта выплатить Бенефициару
сумму Гарантии или ее часть, а именно:
- обязательство уплатить сумму неустойки (штрафа, пеней)
предусмотренных контрактом;
- обязательство уплатить сумму в размере авансового платежа
(если выплата авансового платежа предусмотрена условиями
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
контракта) при условии если бенефициаром предъявлено
требование о возврате авансового платежа принципалу и оно
им не выполнено.
Независимая гарантия должна в том числе содержать указание
на то, что все споры по независимой гарантии подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
Типовая форма независимой гарантии, предоставляемой в
качестве обеспечения исполнения контракта представлена в
Приложении № 2 к информационной карте об аукционе в
электронной форме.
18
19
20
Заключение контракта по
Контракт заключается в порядке, предусмотренном ст. 51
результатам электронного
Закона о контрактной системе
аукциона
Последствия признания
Последствия признания электронного аукциона
электронного аукциона
несостоявшимся, основания и действия Заказчика указаны в ст.
несостоявшимся
52 Закона о контрактной системе.
За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о
запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления
ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в
соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Приложение к информационной карте
об аукционе в электронной форме
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
- Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента
размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания
срока подачи заявок на участие в закупке.
- Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной
системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой
заявки оператору электронной площадки;
- При проведении электронных процедур документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта
1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, а также подтверждающие соответствие участника
закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при
наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и предусмотренные
подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не включаются
участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных
Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления)
заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на
электронной площадке.
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Приложение № 1 к информационной карте
об аукционе в электронной форме
ТИПОВАЯ ФОРМА
независимой гарантии, предоставляемой в качестве
обеспечения заявки на участие в закупке товара, работы,
услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Дата выдачи
Номер независимой
гарантии
Информация о гаранте, принципале, бенефициаре
Коды
Полное наименование гаранта
Идентификационный код
гаранта
Место нахождения, телефон,
адрес электронной почты
гаранта
Полное наименование
принципала
Место нахождения, телефон,
адрес электронной почты
принципала
Полное наименование
бенефициара
ИНН
КПП
БИК
по ОКТМО
ИНН
КПП
по ОКТМО
Государственное бюджетное учреждение ИНН
здравоохранения города Москвы
«Московский научно-практический центр
КПП
лабораторных исследований
Департамента здравоохранения города
Москвы»
7724015205
772401001
Место нахождения, телефон,
115580, Ореховый бульвар, д 49 корпус 1,
адрес электронной почты
по ОКТМО 45916000
+7 (495) 396-66-68, dcli@zdrav.mos.ru
бенефициара
Информация о закупке, для обеспечения заявки на участие в которой предоставляется независимая
гарантия
Идентификационный код
262772401520577240100112200010000244
закупки
Электронный аукцион на выполнение работ по настройке
Наименование объекта
лабораторной информационной системы АЛТЭЙ для нужд ГБУЗ
закупки
«МНПЦЛИ ДЗМ»
Условия независимой гарантии
Сумма независимой гарантии,
подлежащая уплате гарантом
бенефициару (далее - сумма
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
независимой гарантии)
Наименование валюты
Российский рубль
Срок вступления независимой
гарантии в силу
Срок действия независимой
гарантии
по ОКВ
643 (RUB)
1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств по
заключению контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (в случае
признания принципала в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон) победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или иным
участником закупки, с которым по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
заключается контракт).
2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.
3. Бенефициар в случаях, предусмотренных пунктом 7 части 10 и частью 13 статьи 44 Федерального
закона, вправе до окончания срока действия настоящей независимой гарантии предъявить в размере
обеспечения заявки на участие в закупке, установленном в извещении об осуществлении закупки,
приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации
о закупке (в случае если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), требование
об уплате денежной суммы по независимой гарантии (далее - требование).
4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на бумажном носителе или
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.
5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае если
бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на бумажном носителе) по адресу:
_________.
6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если бенефициар
направляет требование гаранту в форме электронного документа) ________.
7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким требованием
направить гаранту документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по
независимой гарантии от имени бенефициара (доверенность) (в случае если требование по
независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре
юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
бенефициара).
8. В случае направления бенефициаром требования на бумажном носителе представляется оригинал
предусмотренного пунктом 7 настоящей независимой гарантии документа или заверенная
бенефициаром его копия. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином
государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия
такого лица на осуществление действий от имени бенефициара. В случае направления требования в
форме электронного документа предусмотренный пунктом 7 настоящей независимой гарантии
документ представляется в форме электронного документа или в форме электронного образа
бумажного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени бенефициара.
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
9. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем
получения указанного требования и документов, предусмотренных пунктом 7 настоящей
независимой гарантии.
10. Гарант обязан уплатить бенефициару всю денежную сумму по настоящей независимой гарантии
не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования
бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в
удовлетворении этого требования.
11. Обязательство гаранта перед бенефициаром считается исполненным надлежащим образом со дня
поступления денежных сумм по настоящей независимой гарантии на счет, на котором в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
бенефициару, указанный бенефициаром в требовании.
12. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей независимой гарантии,
требование по которой соответствует условиям настоящей независимой гарантии и предъявлено
бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня,
следующего за днем истечения установленного настоящей независимой гарантией срока оплаты
требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару
неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей
независимой гарантии.
13. Все расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по настоящей
независимой гарантии бенефициару, несет гарант.
14. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящей независимой гарантии,
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
15. Настоящая независимая гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не
могут быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены
заказчика при осуществлении закупки, при котором право требования по независимой гарантии
может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об этом гаранта.
16. Дополнительные условия.
Уполномоч
енное лицо
(должность) (подпись)
гаранта
(расшифров
ка подписи)
"__" _________20 __ г.
Лист N
Всего листов
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Приложение № 2 к информационной карте
об аукционе в электронной форме
ТИПОВАЯ ФОРМА
независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта
Дата выдачи
Номер независимой
гарантии
Информация о гаранте, принципале, бенефициаре
Коды
Полное наименование гаранта
Идентификационный код
гаранта
Место нахождения, телефон,
адрес электронной почты
гаранта
Полное наименование
принципала
Место нахождения, телефон,
адрес электронной почты
принципала
Полное наименование
бенефициара
ИНН
КПП
БИК
по ОКТМО
ИНН
КПП
по ОКТМО
Государственное бюджетное учреждение ИНН
здравоохранения города Москвы
«Московский научно-практический центр
КПП
лабораторных исследований
Департамента здравоохранения города
Москвы»
7724015205
772401001
Место нахождения, телефон,
115580, Ореховый бульвар, д 49 корпус 1,
адрес электронной почты
по ОКТМО 45916000
+7 (495) 396-66-68, dcli@zdrav.mos.ru
бенефициара
Информация о закупке, для обеспечения контракта, заключаемого при осуществлении которой,
предоставляется независимая гарантия
Идентификационный код
262772401520577240100112200010000244
закупки
Электронный аукцион на выполнение работ по настройке
Наименование объекта
лабораторной информационной системы АЛТЭЙ для нужд ГБУЗ
закупки
«МНПЦЛИ ДЗМ»
Условия независимой гарантии
Сумма независимой гарантии,
подлежащая уплате гарантом
бенефициару (далее - сумма
независимой гарантии)
Наименование валюты
Российский рубль
по ОКВ
643 (RUB)
Срок вступления независимой
гарантии в силу
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Срок действия независимой
гарантии
1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств,
предусмотренных контрактом, заключенным с бенефициаром, включающих в том числе
обязательства принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней).
2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.
3. Бенефициар в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств,
обеспеченных настоящей независимой гарантией, вправе до окончания ее срока действия предъявить
требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (далее - требование) в размере цены
контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных принципалом
обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных бенефициаром, но не превышающем
размер обеспечения исполнения контракта и сумму независимой гарантии.
4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на бумажном носителе или
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.
5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае если
бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на бумажном носителе) по адресу:
________.
6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если бенефициар
направляет требование гаранту в форме электронного документа) ______.
7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким требованием
направить гаранту:
а) расчет суммы, включаемой в требование по настоящей независимой гарантии;
б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с
отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата
аванса предусмотрена контрактом, а требование по независимой гарантии, предоставленной в
качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения
принципалом обязательств по возврату аванса);
в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями
контракта (если требование по настоящей независимой гарантии предъявлено в случае
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по настоящей
независимой гарантии от имени бенефициара (доверенность) (в случае если требование по
настоящей независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном
реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
бенефициара).
8. В случае направления бенефициаром требования на бумажном носителе представляются
оригиналы предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии документов или
заверенные бенефициаром их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином
государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
такого лица на осуществление действий от имени бенефициара. В случае направления требования в
форме электронного документа предусмотренные пунктом 7 настоящей независимой гарантии
документы представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов
бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени бенефициара.
9. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем
получения указанного требования и документов, предусмотренных пунктом 7 настоящей
независимой гарантии.
10. Гарант обязан уплатить бенефициару денежную сумму по настоящей независимой гарантии в
размере, указанном в требовании, не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения
гарантом требования бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии,
при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для
отказа в удовлетворении этого требования.
11. Обязательство гаранта перед бенефициаром считается исполненным надлежащим образом со дня
поступления денежных сумм по настоящей независимой гарантии на счет, на котором в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
бенефициару, указанный бенефициаром в требовании.
12. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей независимой гарантии,
требование по которой соответствует условиям настоящей независимой гарантии и предъявлено
бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня,
следующего за днем истечения установленного настоящей независимой гарантией срока оплаты
требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару
неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей
независимой гарантии.
13. Все расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по настоящей
независимой гарантии бенефициару, несет гарант.
14. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
15. Настоящая независимая гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не
могут быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены
заказчика при осуществлении закупки, при котором право требования по независимой гарантии
может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об этом гаранта.
16. Настоящая независимая гарантия вступает в силу, обязанности по договору предоставления
настоящей независимой гарантии подлежат исполнению со дня заключения контракта, для
обеспечения исполнения которого выдана настоящая независимая гарантия.
17. Дополнительные условия.
Уполномоч
енное лицо
(должность) (подпись)
гаранта
(расшифров
ка подписи)
"__" _________20 __ г.
Лист N
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Всего листов
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

=== ФАЙЛ: !! В помощь участникам закупок | docs/0373200069626001123/!! В_помощь_участникам_закупок.pdf
Памятка
для поставщика (подрядчика, исполнителя)
по электронному исполнению контракта
Заключенный по итогам данной закупки контракт предусматривает осуществление приемки
в электронной форме с использованием АИС «Портал поставщиков» в порядке,
установленном совместным приказом Главного контрольного управления города Москвы и
Департаментом города Москвы по конкурентной политике от 24.05.2022 № 28/70-01-52/22 в
соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пунктом
2.5.4 постановления Правительства Москвы от 19.07.2019 № 899-ПП.
Поставщик
1
2
Регистрация в АИС «Портал поставщиков»
Возможность формирования документов приемки товаров, работ,
услуг по контрактам заказчиков города Москвы появится после
регистрации организации и уполномоченных лиц в АИС «Портал
поставщиков».
Формирование документа исполнения
Создание исполнения в АИС «Портал поставщиков» подразумевает
использование (выбор из уже существующих, либо заведение
новой) Стандартной товарной единицы (СТЕ) под каждую позицию
спецификации контракта. С порядком создания СТЕ можно
ознакомиться по ссылке.
3
Направление в ЕИС документа исполнения для подписания
поставщиком
После нажатия в АИС «Портал поставщиков» на кнопку «Перейти
к подписанию» открывается новая вкладка браузера с
отображением страницы документа приемки в ЕИС.
4
Автоматическое открытие модального окна ЕИС для подписания
документа исполнения с Портала поставщиков и его
автоматическая отправка заказчику
Дата отправки в ЕИС = дата подписания в ЕИС.
5
Рассмотрение и подписание заказчиком документов приемки
Заказчик осуществляет полную либо частичную приемку,
направляет уведомление об уточнении или мотивированный отказ.
Заказчик
Бухгалтерские
системы заказчика,
ЕИС
Дополнительная информация:
- Инструкция по формированию документов приемки
- Полное руководство пользователя по электронному исполнению контрактов
- Видео-инструкции в телеграмм-канале
